武汉卡福化工涂料有限公司成立于1998年,是武汉著名商标品牌,专业从事真石漆生产厂家

当前位置:主页 > 新闻动态 > 公司新闻 >

卡福涂料涂装工程施工劳务外包合同范本

文章出处:未知 人气:发表时间:2018-10-30
卡福涂料涂装工程施工劳务外包合同
 
甲方:武汉卡福装饰工程有限公司 (发包方)
乙方: **********劳务有限公司    (施工方)
甲、乙双方本着公平、公正、诚实守信的原则,现就**********涂装工程以包工包料的形式施工,经甲、乙双方协商达成如下条款:
 一、工程概况
1、工程名称:**********涂装工程
2、工程地点:武汉市东西湖区七雄路海峡创业城
3、工程内容:*区  *号楼武汉外墙涂料
4、质量要求:以业主验收标准为准。
 
二、合同单价及工期
1、合同全包干单价:  ¥**.00.00  元/m2,(由乙方负责:人工费、保险费、住宿、腻子、底漆、面漆、吊篮及吊篮施工的相关手续、施工工具、辅材等。不含工地用电和税费)
2、本合同的施工工期按下列方式之一确定:
本合同工程自    201*  年    *      *  日开工,至 201*         *   *     日完工,工期根据业主要求进度进行施工,乙方不得以工程款及其他原因停工。
3、有效施工日总工期为  ** 天。乙方进场施工之日按合同日期施工,如遇雨天则顺延。
 
三、工程量的确认及施工方案
工程面积暂定:20万㎡(完工后按实际面积以业主确认结算面积为准)乙方完成的工程量,以现场施工队带班、项目经理与预算员签证认可之后的工程量为准。
施工方案参照本项目一期:颜色、分格、材质、质量同一期一致,如有修改以现场通知为准。
 
 
四、工程款的支付
1、付款与甲方和业主方签订的合同付款方式一致,(工程施工完毕验收合格后付工程总金额的70%,中途没有工程进度款),工程款到后账7日内甲方根据业主付款进度向乙方按同比例支付工程款。
 
2、工程完工验收合格交房后,业主工程款到位,甲方向乙方按实际工作量结算到总金额的95%,余下总工程款的5%作为质保金,质保时间同甲方与业主方的时间同步。
3、所有付款按照甲方按业主所付工程比例付款。
 
五、质量要求
乙方必须严格按甲方提供的施工工艺进行施工,服从甲方现场项目经理的管理,每道工序必须经甲方项目经理管理人员验收合格后,方可进入下道工序,严格执行甲方的材料
 
配比,材料配比要用计量工具,不得随意配兑。坚违反施工工艺、违反材料配比的行为,一经发现,甲方项目负责人责令其返工重做,乙方赔偿因此而造成的损失,同时处以每次200-500元罚款。施工过程中的整体返修率不得大于10%。乙方必须根据不同季节、气候、
湿度做好各腻子层的养护工作,确保材料发挥正常使用功能,打磨后的基面平整度应符合工艺要求。本工程质量验收标准为优良,且使用一年后,无质量问题。如验收不合格,乙方限期整改,同时承担返修的各项费用。施工工艺中规定的相关验收标准和国家规定的相关标准为本合同的质量检验依据。
 
六、工期
根据甲方进度计划安排,工期从 201*  *   *日进场开始计时, 乙方保证现场施工人员  60名,(可根据现场情况安排施工人员)乙方严格按照甲方进度计划组织施工,如因乙方原因,造成工期延误,每延误一天罚款   500  元。若乙方因施工人员不足影响施工进度且无法增加人员,则甲方有权另行安排施工人员,因此产生的费用由乙方承担并从本合同款中直接扣付。
 
七、材料
腻子由乙方自行采购,前提是要保证质量、用卡福包装,送检必须过关。底漆、面漆由甲方提供给乙方,材料款在甲方给付乙方的工程款中扣除,扣除比例可根据实际情况协商。
 
八、安全生产、文明施工
乙方施工人员进场前必须向甲方项目经理报告人数,并提交进场施工人员的真实身份证复印件及电话号码,由乙方负责购买人身意外保险。如若没有报告或提交进场施工人员的真实身份证复印件及电话号码发生事故由乙方负责。乙方对施工班组管理不到位进入施
工现场没有戴安全帽,高空作业没有系安全带挂安全绳等及违反其他现场规章制度,违章操作发生事故的由乙方负责。
1、乙方必须在施工现场配置专职安全员,确保安全生产无事故。
2、乙方应对其人员进行安全培训和教育,对特种机具使用必须持资格证上岗。
3、乙方在施工过程中,必须确保施工中的施工机具安全可靠,性能良好,发现隐患及时整改。
4、施工人员进施工现场须戴安全帽,高空作业必须系安全带、安全绳。
5、工作时间严禁喝酒,喝酒后严禁上岗操作。工作时间严禁穿拖鞋、打赤膊、穿短
裤。严禁带电作业,严禁使用电炉,严禁乱搭牵电线。将所有裸露的线头全部包好。
6、乙方所有人员必须严格遵守施工现场的各项安全规章制度,违章操作者以至少50元以上罚款。乙方人员的违章罚款及因此而产生的一切费用均由乙方自行承担。经甲方确认后从当期进度款中扣除。
 
九、保障
在施工过程中,本工程产生的裂缝、空鼓、起泡等一切返修,根据甲方现场项目负责人的指令,由乙方无偿返修,竣工后二年内,所发生的一切维修工作乙方自接甲方通知之日起2日内安排维修人员到现场免费维修。
 
十、双方责任与权利
(一)甲方责任与权利
1、同乙方进行技术交底,并提供涂装方案,及时提供工作面。
2、受理乙方各种签证,综合平衡工程进度,协调各施工单位的工作关系。
3、组建项目部处理施工现场日常工作,并按合同向乙方支付工程款。
(二)乙方责任与权利
1、遵纪守法,服从甲方项目负责人的管理,严格遵守甲方制订的各项规章制度。买好施工人员的保险,乙方成立以项目经理为组长的安全责任小组,每周组织三次安全检查,重点是吊篮、电器、机械、安全绳、安全带等的检查,防止安全事故发生,实行严格的安全奖罚制度。外墙高空作业施工人员应系好安全带、戴安全帽。
2、落实做好防火、防盗等安全防范工作,确保安全生产、文明施工、做好工作面、半成品及成品的保护,负责做好包括施工现场及办公、休息场所的卫生工作。
3、乙方在施工过程中有违章施工、操作出现事故,责任由乙方负责。
4、乙方施工应认真按照国家标准、规范和设计要求以及甲方依据合同发出的指令施工。随时接受业主、监理、和甲方人员的检查,同时应为验收、检查提供一切便利,验收标准均以甲方与业主标准为准。
5、乙方达不到业主的质量评定标准,乙方应承担给甲方造成的一切损失外,并支付相应的违约金。在施工中乙方没有按照要求的工期内完成施工的,由乙方应负责。
 
十一、争议
双方发生争议,应友好协商,取得谅解,协商不成,由甲方所在地人民法院裁定。
 
十二、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,自签定之日起生效。
 
 
甲方(盖章):武汉卡福装饰工程有限公司 乙方(盖章):****劳务有限公司 
 
代表(签字):                    法人(签字):

返回顶部